Réglementation permanente de la circulation et du stationnement


 Arrêtés temporaires de circulation et de travaux 


INSTALLATION D'UNE BENNE- 6 rue Georges Constanti à Poissy - Les mercredi 20 et jeudi 21 février 2019

Le mercredi 20 et jeudi 21 février 2019, la société NJP est autorisée à installer une benne, au droit du bateau du 6 rue Georges Constanti, sur une portion de 9,2 m2 du domaine public en vue de faciliter l'évacuation de gravats entreposés au 53 boulevard Devaux et 6 rue Georges Constanti à Poissy.


Réfection du mur d'enceinte de la Maison Centrale - avenue des Ursulines à Poissy - Du lundi 18 mars au vendredi 29 mars 2019

Du lundi 18 mars au vendredi 29 mars 2019, afin de de permettre la réalisation des travaux de réfection du mur d'enceinte de la Maison Centrale de Poissy, le stationnement sera interdit, sauf pour les véhicules de chantier, sur le parking du Vieux Lavoir sis avenue des Ursulines.


INSTALLATION D'UNE BENNE - 12 allée des Marguerites à Poissy - Le mercredi 20 février 2019

Le mercredi 20 février 2019, la société PICHETA est autorisée à installer une benne, à l'angle de l'allée du Docteur Martin et de l'allée des Marguerites à Poissy, sur une portion de 16m2 du domaine public en vue de faciliter l'évacuation de gravats entreposés au 12 allée des Marguerites.


Construction d'une résidence pour personnes âgées - à l'angle du boulevard Devaux et du boulevard Robespierre à Poissy - Du mercredi 20 février 2019 au lundi 31 août 2020

Du mercredi 20 février 2019 au lundi 31 août 2020, afin d'effectuer la construction d'une résidence pour personnes âgées à l'angle du boulevard Devaux et du boulevard Robespierre à Poissy, la société ECM devra mettre en place une déviation pour les piétons sur le boulevard Devaux, entre le boulevard Robespierre et le n°63 du boulevard Devaux.

Des pré-signalisations devront être mises en place à l'angle de boulevard Devaux et du boulevard Robespierre, ainsi qu'à l'angle de la rue Georges Constanti et du boulevardDevaux.


« KEV ADAMS » - Théâtre Molière - Le vendredi 22 février 2019

Le vendredi 22 février 2019, dans le cadre de l'organisation d'un spectacle au théâtre Molière,le stationnement sera interdit, sauf pour les équipes techniques , sur les quatre places en épi de la rue du 8 mai 1945.


Réfection canalisation de gaz - 18 rue du 11 novembre 1918 à Poissy - Les lundi 18 février et mardi 19 février 2019

Les lundi 18 février et mardi 19 février 2019, afin d'effectuer la réfection d'une canalisation de gaz au droit du 18 rue du 11 novembre 1918 à Poissy, la société TPCO pourra en tant que de besoin interdire le stationnement au droit du chantier.


Marquage au sol - boulevard Victor Hugo et rue des Capucines à Poissy - Du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019

Du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019, afin de réaliser des travaux de marquage au sol au droit du 60 boulevard Victor Hugo et au droit du chantier rue des Capucines à Poissy, la société AXIMUM pourra en tant que de besoin :

  • Interdire le stationnement,
  • Réduire la largeur de la voie de circulation (sans impacter la circulation des véhicules de transport en commun),
  • Emprunter des voies interdites à la circulatlon des véhicules de plus de 3.5 tonnes si cela est nécessaire pour la réalisation du chantier

Réparations de conduites télécom - 6 boulevard Gambetta et 7 boulevard Victor Hugo à Poissy - Du lundi 18 février au lundi 4 mars 2019

Du lundi 18 février au lundi 4 mars 2019, afin de réparer des conduites télécom au droit des 6 boulevard Gambetta et 7 boulevard Victor Hugo à Poissy, la société ACM pourra en tant que de besoin : 

  • Interdire le stationnement au droit du chantier,
  • Mettre en place une déviation pour les piétons,
  • Réduire la largeur de la voie de circulation (sans impacter la circulation des véhicules de transport en commun),
  • Emprunter des voies interdites à la circulatlon des véhicules de plus de 3.5 tonnes si cela est nécessaire pour la réalisation du chantier

Création d'un branchement gaz - 23 rue Jean-Claude Mary à Poissy - Du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019

Du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019, afin de créer un branchement de gaz au droit du 23 rue Jean­ Claude Mary à Poissy, la société COLAS pourra en tant que de besoin interdire le stationnement au droit du chantier.


Remise aux normes du réseau de gaz - 131 rue du Général de Gaulle à Poissy - Du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019

Du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019, de 9h00 à 16h00, afin de remettre aux normes le réseau de gaz au droit du 131 rue du Général de Gaulle à Poissy, la société COLAS pourra en tant que de besoin :

  • Mettre en place une déviation pour les piétons,
  • Emprunter des voies interdites à la circulation des véhicules de plus de 3.5 tonnes si cela est nécessaire pour la réalisation du chantier.

Renouvellement du réseau électrique - rue des Prés à Poissy - ZAC Rouget de Lisle - Du lundi 11 février au vendredi 1er mars 2019

Du lundi 11 février au vendredi 1er mars 2019, de 9h00 à 16h00, afin de renouveler le réseau électrique rue des Prés entre la rue Saint Sébastien et le boulevard de la Paix à Poissy dans le cadre du chantier Rouget de Lisle la société JEAN LEFEBVRE pourra en tant que de besoin:

  • Mettre en place une déviation pour les piétons,
  • Réduire la largeur d'une voie de circulation,
  • Mettre en place une circulation alternée,
  • Emprunter des voies interdites à la circulation des véhicules de plus de 3.5 tonnes, en dérogation de l'arrêté permanent n°2018/1205P, du 25 octobre 2018, si cela est nécessaire pour la réalisation du chantier.

Un accès devra être maintenu pour les services de secours et les riverains.


« TANT QU'IL Y A DE L'AMOUR» -Théâtre Molière - Les vendredi 15 et samedi 16 février 2019

Les vendredi 15 et samedi 16 février 2019, dans le cadre de l'organisation d'un spectacle au théâtre Molière, le stationnement sera interdit, sauf pour les équipes techniques, sur les cinq places en épi de la rue du 8 mai 1945.


Changement d'un tampon sur le réseau des eaux usées - avenue de Pontoise angle boulevard Robespierre à Poissy - Du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019

Du lundi 18 février au vendredi 1er mars, afin de changer un tampon sur le réseau des eaux usées avenue de Pontoise à l'angle du boulevard Robespierre à Poissy, la société ATC-TP pourra en tant que de besoin interdire le stationnement au droit du chantier.


Changement d'un tampon sur le réseau des eaux usées - boulevard Robespierre à l'angle de la rue des Lorettes à Poissy - Du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019

Du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019, afin de changer un tampon sur le réseau des eaux usées boulevard Robespierre à l'angle de la rue des Lorettes à Poissy, la société ATC-TP pourra en tant que de besoin interdire le stationnement.


Changement d'un tampon sur le réseau des eaux usées - boulevard Robespierre à l'angle du boulevard Gambetta à Poissy - Du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019

Du lundi 18 février au vendredi 1er mars 2019, afin de changer un tampon sur le réseau des eaux usées à l'angle du boulevard Robespierre et du boulevard Gambetta à Poissy, la société ATC-TP pourra en tant que de besoin interdire le stationnement au droit du chantier.


Travaux d'entretien et de réhabilitation urgents des voiries et espaces verts - Commune de Poissy - Du 1er février 2019 au 31 décembre 2019

Du 1er février au 31 décembre 2019, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et les Sociétés suivantes: TAQUET, EIFFAGE ROUTE, AXIMUM, VEOLIA, prestataires de la Communauté urbaine, sont autorisés à intervenir sur l'ensemble des voies intercommunales de circulation du territoire de la commune de Poissy afin d'exécuter les travaux d'entretien et de réhabilitation urgents des voiries et espaces verts, conformément à la règlementation en vigueur sur le territoire.


Renouvellement des regards d'eau - diverses voies de la ville de Poissy - Du lundi 28 janvier au vendredi 8 mars 2019

Du lundi 28 janvier au vendredi 8 mars 2019, afin de renouveler des regards d'eau dans diverses voies de la ville de Poissy, la société AXEO TP pourra en tant que de besoin interdire le stationnement au droit du chantier.


Renouvellement du réseau d'eau potable - rue des Acacias -  Du jeudi 24 janvier au vendredi 8 mars 2019

Du jeudi 24 janvier au vendredi 8 mars 2019, afin de renouveler le réseau d'eau potable rue des Acacias, l'entreprise BIR pourra en tant que de besoin interdire le stationnement au droit du chantier, afin de laisser une voie de circulation pendant la durée des travaux.


Enfouissement des réseaux - rue de la Faisanderie et rue des Prés à Poissy - ZAC Rouget de Lisle - Du lundi 21 janvier au vendredi 31 mai 2019

Du lundi 21 janvier au vendredi 31 mai 2019, de 9h00 à 16h00, afin d'enfouir les réseaux rue de la Faisanderie à Poissy dans le cadre du chantier Rouget de Lisle la société VIALUM pourra en tant que de besoin:

  • Mettre en place une déviation pour les piétons,
  • Réduire la largeur d'une voie de circulation,
  • Mettre en place une circulation alternée,
  • Emprunter des voies interdites à la circulation des véhicules de plus de 3.5 tonnes, en dérogation de l'arrêté permanent n°2018/1205P, du 25 octobre 2018, si cela est nécessaire pour la réalisation du chantier.

Mise en place d'un échafaudage - 51 Cours du 14 juillet à Poissy - Du lundi 21 janvier au vendredi 15 mars 2019

Du lundi 21 janvier au vendredi 15 mars 2019, afin d'effectuer un ravalement au droit du 51 Cours du 14 juillet à Poissy, la société SAS MIKA pourra installer un échafaudage de 14 m2 sur le domaine public.


Créations réseaux de télécommunication - avenue Meissonier et sur la place Saint Louis - Du lundi 14 janvier au vendredi 5 avril 2019

Du lundi 14 janvier au vendredi 5 avril 2019, afin de créer des réseaux de télécommunication, la société COLAS IDFN pourra en tant que de besoin stationner sur la place Saint Louis.


Renforcement des murs de la Maison Centrale

Du lundi 14 janvier au vendredi 19 avril 2019, afin de faciliter les travaux de renforcement du mur d'enceinte de la Maison Centrale de Poissy avenue des Ursulines, le stationnement sera interdit, sauf pour la société menant les travaux, sur les trois premières places du parking dont l'entrée est située en face du 35, avenue des Ursulines. Le bénéficiaire devra maintenir un cheminement piétonnier continu et sécurisé. 


La rue de verdun confirmée en sens unique descendant

Suite aux tests effectués de juin à octobre 2018 en concertation avec les riverains, le passage de la rue de Verdun en sens unique descendant (du boulevard Rose vers le boulevard Robespierre) est aujourd'hui confirmé par la Ville. Le stationnement est autorisé uniquement sur les places matérialisées au sol.


Spectacle “Tant qu'il y aura de l'amour“ : restriction de circulation - vendredi 15 et samedi 16 février 2019

Les vendredi 15 et samedi 16 février 2019, de 20h à 20h30 et de 21h45 à 22h15, afin d'assurer la sécurité des spectateurs du spectacle “Tant qu'il y aura de l'amour” qui se déroulera au Théâtre Molière, la police municipale pourra fermer à la circulation l'avenue du Cep entre la rue du 8-mai-1945 et la rue du 11-novembre-1918.


Spectacle de Kev Adams : restriction de circulation - vendredi 22 février 2019

Le vendredi 22 février 2019, de 20h à 20h30 et de 22h45 à 23h15, afin d'assurer la sécurité des spectateurs du spectacle de Kev Adams qui se déroulera au Théâtre Molière, la police municipale pourra fermer à la circulation l'avenue du Cep entre la rue du 8-mai-1945 et la rue du 11-novembre-1918.


Elagage - Diverses voies de la Commune de Poissy  - Du lundi 24 décembre 2018 au lundi 1er avril 2019

Du lundi 24 décembre 2018 au lundi 1er avril 2019, de 9h00 à 16h00, afin d'effectuer des travaux d'élagage dans diverses voies de la Commune de Poissy, le service municipal des Espaces Verts pourra en tant que de besoin interdire le stationnement au droit du chantier.


 Construction de la “Maison de Fer” - Parc Meissonier - Du jeudi 20 décembre 2018 au vendredi 30 août 2019

Du jeudi 20 décembre 2018 au vendredi 30 août 2019, en dérogation de l'arrêté permanent  n° 2017/495P  du 6 juin 2017, la circulation des véhicules du chantier de construction  de la « Maison  de Fer » est autorisée dans le parc Meissonier.


Construction d'une maison -12 rue Galliéni à Poissy - Du lundi 17 décembre 2018 au dimanche 17 mars 2019

Du lundi 17 décembre 2018 au dimanche 17 mars 2019, afin de faciliter des travaux de construction d'une maison au 12 rue Galliéni à Poissy, Monsieur Frank DALMASSO pourra en tant que de besoin occuper 20 m2 du domaine public (soit deux places de stationnement) au droit du chantier.


Benne pour travaux boulevard Robespierre du 4 février au 7 juillet 2019

Du lundi 4 février au dimanche 7 juillet, la société intervenante est autorisée à installer une benne sur une portion de 15,5m2 du domaine public en vue de faciliter un chantier de rénovation 32, boulevard Robespierre.


Réglementation de la circulation - Rue Pierre et Marie Curie à l'intersection avec la rue Anatole France

A l'intersection de la rue Pierre-et-Marie-Curie et de la rue Anatole-France, la circulation est réglementée par la mise en place d'un stop.


Nouveau lieu de collecte des déchets des riverains pendant les travaux de construction d'un nouveau lot de la ZAC Rouget de Lisle - rue Gérard Bongard à Poissy - Du samedi 29 novembre 2018 au mardi 30 avril 2019

Du samedi 29 novembre 2018 au mardi 30 avril 2019, afin d'assurer la salubrité publique de la rue Gérard Bongard à Poissy, la société SOGEA, en dérogation de l'arrêté municipal permanent n°2000.38, du 4 octobre 2000, devra, les jours de collecte des déchets se trouvant dans les bacs réglementaires, débarder  ces derniers à l'angle de la rue Gérard Bongard et de la rue du Piquenard, afin d'assurer leurs collectes.


Stationnement - 9 rue d'Argenteuil à Poissy - Du vendredi 16 novembre 2018 au jeudi 16 mai 2019

Du vendredi 16 novembre 2018 au jeudi 16 mai 2019, de 9h00 à 16h00, afin de faciliter des travaux de démolition, la société ADENIZ pourra interdire le stationnement sur quinze mètres de part et d'autre de l'entrée charretière du 9 rue d'Argenteuil à Poissy.


Interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes dans 43 rues, boulevards et avenues de Poissy

Par arrêté en date du 25 octobre, dans la continuité des actions engagées par la Ville pour lutter contre le flux des camions en transit dans Poissy (Journées sans poids lourds des 31 mai et 18 octobre), et comme cela avait été mis en place avenue Foch en juin dernier, la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sera prochainement et progressivement interdite (sauf livraison) sur plus d'une quarantaine de rues, boulevards et avenue, une fois la signalisation mise en place : https://bit.ly/2DaaFnP 


Restriction de circulation rue des Prêcheurs

En raison de la vétusté du mur d'enceinte de la Maison centrale de Poissy et après la constatation de chutes de pierre, la circulation des piétons est interdite entre l'avenue des Ursulines et la rue de l'Abbaye, sur le trottoir longeant le mur d'enceinte de la maison centrale du lundi 22 octobre au lundi 31 décembre, tout comme le stationnement de véhicules au droit des ventres constatés, soit entre le n°15 et le n°21 ainsi qu'entre le n°25 et le n°27.


Travaux concernant les espaces publics- diverses voies - Du mercredi 17 octobre 2018 au vendredi 28 juin 2019

Du mercredi 17 octobre 2018 au vendredi 28 juin 2019, de 9h00 à 16h00, uniquement les jours ouvrés, afin d'effectuer des travaux sur diverses voies concernant les espaces publics dans le cadre de l'aménagement de la ZAC de la Coudraie, les sociétés JEAN LEFEBVRE, TAQUET et ID VERDE pourront en tant que de besoin:

  • Réduire la largeur de la voie de circulation
  • Mettre en place une déviation pour les piétons
  • Emprunter des voies interdites aux véhicules de plus de 3.5 tonnes si cela est nécessaire pour la réalisation de ces contrôles.

Les voies concernées par les restrictions énoncées dans les articles précédents sont :

Route des Monts Chauvets

Rue de Migneaux

Rue Henri Pigozzi

Allée de la Plame d'Or

Impasse Mademoiselle Lenormand

Allée Chrsitiane Herblot

Allée Thierry Rupert

   

Stationnement - Gare routière sud - Du jeudi 4 octobre 2018 au vendredi 4 octobre 2019

Du jeudi 4 octobre 2018 au vendredi 4 octobre 2019, le stationnement sera autorisé le long des voies ferrées (sur une longueur de 33 mètres et une largeur de 6 mètres), uniquement pour les véhicules de la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION dans le cadre du chantier EOLE.


Stationnement - Gare routière sud - Du jeudi 4 octobre 2018 au vendredi 4 octobre 2019

Du jeudi 4 octobre 2018 au vendredi 4 octobre 2019, le stationnement sera autorisé le long des voies ferrées (sur une longueur de 33 mètres et une largeur de 6 mètres), uniquement pour les véhicules de la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION dans le cadre du chantier EOLE.


Mise en place de poteaux électriques provisoires - avenue Maurice Berteaux - rue Jean Claude Mary - parking de la Citoyenneté - Du jeudi 4 octobre 2018 au vendredi 4 octobre 2019

Du jeudi 4 octobre 2018 au vendredi 4 octobre 2019, afin d'alimenter en électricité la base vie se trouvant sur le parking de la Citoyenneté, CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTIONS est autorisé à mettre en place sept poteaux provisoires:

  • Deux poteaux avenue Maurice Berteaux
  • Un poteau rue Jean Claude Mary
  • Quatre poteaux sur la voie de sortie du parking de la Citoyenneté

Réglementation de la circulation - Interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 Tonnes - Diverses voies

La circulation est interdite sur les voies mentionnées ci-dessous pour tout véhicule d'un Poids Total Autorisé en Charge supérieur à 3,5 tonnes:

  • avenue des ChampsFleuris
  • avenue des Ursulines
  • avenue du Cep
  • avenue Fernand Lefebvre
  • avenue Maurice Berteaux
  • avenue Meissonier entre l'avenue du Bon Roi Saint Louis et le cours du 14 juillet
  • boulevard de laPaix
  • boulevard de l'Europe
  • boulevard des Loges
  • boulevard Piermasens
  • place AlbertLabbé
  • rue Basset
  • rue Charles Maréchal
  • rue Beauregard
  • rue de Chambourcy
  • rue de la Bidonnière
  • rue de la Bruyère
  • rue de la Marne
  • rue de la Tannerie
  • rue de l'Abbaye
  • rue des Lorettes
  • rue d'Orgeval
  • rue du Bac
  • rue du Champ Gaillard
  • rue du Docteur Schweitzer
  • rue du Général de Gaulle
  • rue Frémont
  • allée Gustave Gutenberg
  • rue Henri Biron
  • rue Jean Bouin
  • rue Jean Pierre Timbaud
  • rue Laurence Caroline
  • rue Maryse Bastié
  • rue Montaigne
  • rue Pascal
  • rue Pierre et Charles Perret
  • rue Saint Sébastien
  • rue Voltaire
  • sente de la Paix
  • sente des Champs fleuris

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules intervenant dans le cadre de mission de service public, de la collecte des déchets, transports de voyageurs, de la réparations de voirie, des  réseaux d'éclairage public et d'assainissement, pour les livraisons des riverains, commerce et établissements  situés sur les dits axes et voies adjacentes, ainsi que pour les habitants de Poissy se rendant à leur domicile.


Construction ZAC Rouget de Lisle - rue des Prés - rue de la Faisanderie - Du jeudi 27 septembre 2018 au mercredi 31 juillet 2019

Du jeudi 27 septembre 2018 au mercredi 31 juillet 2019, afin de construire la ZAC Rouget de Lisle rue des Prés et rue de la Faisanderie, la société COLAS IDFN pourra en tant que de besoin interdire le stationnement.

Afin de construire la ZAC Rouget de Lisle rue des Prés et rue de la Faisanderie, la société COLAS IDFN pourra en tant que de besoin :

  • Réduire la largeur des voies
  • Mettre en place une circulation alternée
  • Emprunter des voies interdites à la circulation des véhicules de plus de 3.5 tonnes si cela est nécessaire à la réalisation du chantier.

Réglementation de la circulation - Interdiction de la circulation dans la rue aux moutons

A compter de la mise en place de la signalisation, la rue aux Moutons sera interdite à la circulation de tous les véhicules.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public. Ces dispositions nes'appliquent pas aux véhicules intervenant dans la collecte des déchets, des réparations de voirie, des réseaux d'éclairage public et d'assainissement


Réglementation de la vitesse de circulation - Réglementation du sens de circulation Avenue des Eglantines

À compter de la mise en place de la signalisation réglementaire correspondante, la vitesse de circulation de tous les véhicules circulant sur l'intégralité de l'avenue des Eglantines est limitée à 30 km/h.


Réglementation de la circulation - Interdiction de circulation des véhicules d'un poids total autorisé supérieur à 3,5 tonnes boulevard Devaux entre le boulevard de Robespierre et l'avenue du Cep

A compter de la mise en place de la signalisation réglementaire, il sera interdit de circuler sur leboulevard Devaux du boulevard Robespierre vers l'avenue du Cep pour les véhicules d'un Poids Total Autorisé en Charge supérieur à 3,5 tonnes.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et notamment à ceux intervenant dans le cadre de la collecte des déchets,du transports des voyageurs, des réparationsde voirie, des réseaux d'éclairage public et d'assainissement ainsi que pour les livraisons des riverains.


Réalisation d'un « bateau » - 132 rue de la Bruyère

Devant le pavillon sis 132 rue de la Bruyère, le pétitionnaire est autorisé à abaisser le trottoir, selon les conditions énoncées aux articles ci-après.

Le demandeur pourra, en tant que de besoin, aux abords du chantier :

  • Limiter la vitesse de circulation à 30km/h,
  • Interdire l'accès des piétons au trottoiravec traversée obligatoire aux passages piétons existants en amontet en aval du chantier,
  • Réduire la largeur d'une voie decirculation,
  • Interdire les dépassements.

Réglementation du stationnement sur les places réservées aux véhicules électriques

Le stationnement réservé aux véhicules électriques rue du 8-mai-1945 et rue Jean-Claude-Mary est payant pour une durée maximum de deux heures et demi, selon la tarification en vigueur.


Réglementation de la circulation - Rue du Champ-Gaillard - de part et d'autre de l'entrée de l'hôpital

Dans les deux sens de ciruclation et afin de céder le passage aux véhicules sortant et entrant dans l'enceinte du centre hospitalier, les véhicules circulant rue du Champ Gaillard devront marquer un temps d'arrêt avant  de poursuivre sur la rue du Champ-Gaillard.


Réglementation de la vitesse de circulation - Avenue du Maréchal-Foch entre la rue de la Justice et la rue Georges-Constanti, avenue du Maréchal-Foch entre la rue des Pavillons et le 130, avenue du Maréchal-Foch

La vitesse de circulation de tous les véhicules circulant sur l'avenue du Maréchal-Foch est limitée à 30 km/h: entre les rue de la Justice et Georges-Constanti, ainsi qu'entre la rue des Pavillons et le numéro 130 de l'avenue du Maréchal-Foch.


 Mise en place de poteaux électriques provisoires - rue du Temple - Du lundi 16 avril 2018 au vendredi 29 novembre 2019

Du lundi 16 avril 2018 au vendredi 29 novembre 2019, le demandeur estautorisé à installer, sur le domaine public, cinq poteaux électriques provisoires destinés à l'alimentation énergétique du chantier  de construction se trouvant à l'arrière de !'Hôtel de Ville:

  • Poteau n°1 : rue du Temple, sur le trottoir à proximité de l'accès réservé aux pompiers de la résidence des Ursulines
  • Poteau n°2 : rue du Temple, à l'angle de la rue du Temple et de la rue Jean Mermoz, sur le trottoir 
  • Poteau n°3 : rue du Temple à proximité de l'entrée de l'immeuble portant le n°1 de la rue, sur le trottoir 
  • Poteau n°4 : rue du Temple, en limite de propriété de l'immeuble portant le n°1 de la rue, sur le trottoir
  • Poteau n°5 : à l'angle de la rue du Temple et de la rue de la Libération, sur la chaussée, au plus proche du trottoir, entre la première place de stationnement et le passage sécurisé pour les piétons.

Construction d'un immeuble sur le terrain se trouvant à l'arrière de l'Hôtel de Ville - Du lundi 26 mars 2018 au dimanche 31 mars 2019

Dans le cadre la construction de l'ensemble immobilier Citéa, du lundi 26 mars 2018 au dimanche 31 mars 2019, la société pourra en tant que de besoin :

  • Interdire le stationnement le long du terrain rue du 8 mai 1945, rue de la Libération, rue du 11 novembre 1918
  • Réduire la largeur d'une voie de circulation rue de la Libération dans le cadre de l'installation des palissades délimitant le chantier
  • Réduire d'une voie de circulation la rue du 11 novembre 1918 dans le cadre de la livraison des bungalows de chantier
  • Emprunter des voies interdites aux véhicules de plus de 3.5 tonnes, si c'est nécessaire pour la réalisation du chantier.

Réglementation de la circulation rue du Dr-Labarrière

A compter de la mise en place de la signalisation, la vitesse de circulation de tous les véhicules circulant rue du Dr-Labarrière et rue Paul-Poret est désormais réglementé comme suit :

Rue du Dr-Labarrière, du n°1 au 15 : création d'une zone de rencontre, la vitesse de circulation est limitée à 20km/h. En dehors de la zone de rencontre, la vitesse de circulation est limitée à 30km/h.

Rue Paul-Poret, la vitesse de circulation est limitée à 30km/h.


Réglementation de la circulation rue des Demoiselles

La circulation est désormais en sens unique rue des Demoiselles. Le sens de circulation se fera de la rue du Général-de-Gaulle en direction de la rue du Bœuf. L'emplacement au bénéfice des transports de fonds rue de Bœuf est supprimé. Le stationnement sera autorisé à tous les véhicules.


Réglementation de la circulation rue Roland-Le-Nestour

La circulation est désormais en sens unique rue Roland-Le-Nestour, entre la rue André-Malraux et la rue Saint-Sébastien. Le sens de circulation se fera de la rue André-Malraux en direction de la rue Saint-Sébastien.


Réglementation de la circulation avenue Foch, boulevards Robespierre et des Loges

A compter de la mise en place de la signalisation, la vitesse de circulation de tous les véhicules circulant sur le carreour des voies : avenue du Maréchal-Foch, boulevard Robespierre et boulevard des Loges, est règlementée à 30km/h.


Arrêté de police de la circulation cours du 14-Juillet, avenue Meissonier et avenue Emile-Zola

Du 18 septembre 2017 au 31 août 2019, le demandeur est autorisé à remonter le cours du 14-Juillet à contre sens en mettant en place des feux tricolores de part et d'autre de la voie. 


Mariages : restrictions de circulation avenue du Cep 

Lors des célébrations de mariages, la police municipale pourra, autant que de besoin : interdire à la circulation l'avenue du Cep, entre la rue du 8-mai-1945 et la rue du 11-novembre-1918.

Les véhicules seront déviés rue du 11-novembre-1918, rue de la Libération, avenue du Cep, ainsi que rue du 8-mai-1945, boulevard Victor-Hugo et boulevard Devaux


Chantier Eole avenue Meissonier

A partir du 20 juin et jusqu’à la fin des travaux (juin 2019), les sociétés intervenant sur le chantier du RER Eole, avenue Meissonier, pourront :

  • - condamner la place de stationnement PMR se trouvant à proximité des voies ferrées, permettant ainsi de créer l’entrée et la sortie des véhicules voulant accéder au chantier ;
  • - réaliser un bateau pour le franchissement de la bordure, en maintenant l’écoulement des eaux pluviales dans le caniveau ;
  • - déposer le panneau informant de la présence d’une place PMR ;
  • - réduire le stationnement de 3 mètres linéaires.